Informações do Edital
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Situação | Agendado |
| Central de compras | CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES |
| Participação | Poderão participar do processo as empresas devidamente credenciadas no sistema de Compras Eletrônicas. |
| Processo | 25/1900-0024734-9 |
| Edital | 0029/2026
PNCP 87958658000199-1-000267/2026 |
| Modalidade | Concorrência Eletrônica (14.133/21) |
| Data de publicação | 30/03/2026 |
| Local | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2º ANDAR/ALA NORTE - CENTRO - PORTO ALEGRE - RS |
| Comissão de licitação | Contratação 14.133/21, nº 263/2025 |
| Critério de julgamento: | Menor preço |
| Modo de disputa: | Aberto |
| Habilitação | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Intenção de recurso: | Prazo segmentado não motivado |
| Recurso administrativo | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Tipo de objeto | Obras e serviços de engenharia |
| Planilha Orçamento-base | Sem discriminação de mão de obra e materiais |
| Objeto | Contratação integrada de empresa especializada para elaboração dos projetos básicos e executivos de Arquitetura e de Engenharia em metodologia BIM (incluindo projeto legal e aprovações necessárias junto aos órgãos competentes), execução da nova entrada de energia com subestação e execução da obra de construção da Escola Estadual de Ensino Médio em Novo Hamburgo /RS, com área estimada a ser construída de 5.490,71 m². |
| Órgão Requisitante | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Transferência de recurso | Convênio Federal (SICONV) |
| Tipo transferência | Voluntárias |
| Origem do recurso | Nacional |
| Número instrumento | 962602/2024 |
| Tipo de documento | Arquivo | Disponibilizado em |
|---|---|---|
| Ata eletrônica | - | |
| Ata de Esclarecimentos/Impugnações | Esclarecimentos/Impugnações | - |
| Aviso de publicação | DOU 30 30 2026 265kB | 30/03/2026 11:56 |
| Aviso de publicação | DOE 30 03 2026 47kB | 30/03/2026 11:55 |
| Aviso de publicação | CORREIO 30 03 2026 3.553kB | 30/03/2026 11:55 |
| Outros | PLANILHA EDITAVEL 98kB | 30/03/2026 11:55 |
| Projeto básico/Termo de referência | TERMO DE REFERENCIA 658kB | 30/03/2026 11:54 |
| Outros | Relatorio_Sondagem 4.907kB | 30/03/2026 11:54 |
| Projeto básico/Termo de referência | PROJETOS 17.506kB | 30/03/2026 11:54 |
| Orçamento-base | PLANILHA ORCAMENTARIA 129kB | 30/03/2026 11:54 |
| Outros | Placa_de_Obra 169kB | 30/03/2026 11:53 |
| Outros | MODELO_DE_DECLARACAO_DE_COMPROMISSO 152kB | 30/03/2026 11:53 |
| Outros | MODELO_DE_DECLARACAO_DE_CEDENCIA_DE_DIREITOS_AUTORAIS 54kB | 30/03/2026 11:53 |
| Outros | Matriz de Risco metodologia 277kB | 30/03/2026 11:53 |
| Projeto básico/Termo de referência | MANUAL_DE_IDENTIDADE_VISUAL 4.546kB | 30/03/2026 11:53 |
| Projeto básico/Termo de referência | Levantamento_Planialtimetrico 535kB | 30/03/2026 11:52 |
| Detalhamento de encargos sociais | ENCARGOS_SOCIAIS 624kB | 30/03/2026 11:52 |
| Projeto básico/Termo de referência | DOCS_SUBESTACAO 5.435kB | 30/03/2026 11:52 |
| Outros | DIRETRIZES_PGRCC 261kB | 30/03/2026 11:51 |
| Cronograma | Cronograma Desembolso 162kB | 30/03/2026 11:51 |
| Cronograma | Cronograma de projeto 135kB | 30/03/2026 11:51 |
| Outros | Caderno de Diretrizes 2.359kB | 30/03/2026 11:51 |
| Detalhamento do BDI | BDI 320kB | 30/03/2026 11:50 |
| Edital e anexos | EDITAL 1.215kB | 30/03/2026 11:50 |
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Responsável pela publicação | CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES |
| Esclarecimentos ou impugnações do edital | Exclusivamente no sistema eletrônico |
| Contato | (51) 3288-1160 pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br |
| Protocolo | Data do pedido | Tipo | Situação | Mensagem |
|---|
| Lote | Titulo | Tratamento ME/EPP |
Abertura das propostas |
Início da disputa |
Tempo de disputa |
Situação | Data da adjudicação |
|---|
- Posição do edital em 31/03/2026 02:39:20, para recarregar as informações desta página [clique aqui].
